法院延期申请书(精选19篇)
法院延期申请书 篇1
申请人:河南某某有限公司,住所地郑州高新技术产业开发区某某号。
法定代表人:张某某,总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则20__年6月30号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
申请人:河南某某有限公司
__年__月__日
法院延期申请书 篇2
XX市城市管理行政执法局:
我等原因,确实存在经济困难,无力按照行政处罚决定的期限足额缴纳罚款,恳请贵局批准暂缓或分期缴纳罚款。
此致
附:经济困难情况证明材料份(共页)
申请人:
年月日
法院延期申请书 篇3
__科工信局:
我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目,于__年8月开始施工,计划竣工时间为__年10月。以下原因导致项目无法按计划验收:
(1)项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元,而实际进口的设备价值超过20__万元,预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成;
(2)技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机,在国内对口的技术人员比较匮乏,产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障,因此给公司带来了重大的经济损失。
由于以上原因我单位提出项目验收延期申请,延长申请至__年10月竣工,望给予批准。
__有限公司
二○__年_月一日
法院延期申请书 篇4
年假延期申请单
本人, 因春节,故在此申请跨年度安排本人的年休假,以便能在春节期间享有更多的假期,请酌情批准。
Because I will go back to the hometown during CNY holiday, I need more time. I have to delay my annual leave to Chinese New Year. Please consider and approve.
以下为本人201x年度年假的延休计划:
The below is my leave-taking plan.
申请人Applicant:
日期Date:
法院延期申请书 篇5
台州海关:
我司于20__年1月26日进口一台粗破碎机,合同号H_D1111291,单价USD380000/台,委托台州华光国际货运代理有限公司于20__年2月10日报关,报关单号052200964,我司于20__年2月13日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中,暂时不能结案,而我司在通关时所交保证金有效期即将到期,故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理,请予以批准为感!
台州_____有限公司
20__年8月7日
法院延期申请书 篇6
_____国税局:
_____年______月,我公司实现产品销售收入______万元,销项税额______元,进项税额________元,应纳增值税________元,已向贵局申报并开具纳税交款书,限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期,银行同意先还款后再贷款,加之上月销货款中有______万元未收回,故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况,给予延期__个月缴纳本月税款。
当否,请批示。
__________________公司
______年_____月_____日
法院延期申请书 篇7
______人民法院:
贵院受理申请人与____________纠纷一案,因____________,申请人无法在举证期限内提交证据材料,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,特申请延长举证期限。特予批准。
此致
申请人:________
____年__月__日
法院延期申请书 篇8
上海市公安局
外国人出入境管理处
兹有本公司总经理先生因工作需要,需要在我司担任副总经理一职,及其妻子和两个儿子、作为家属留沪,现按照相关规定申请办理居留许可证事宜。
致礼!
上海 有限公司
201x年x月x日
法院延期申请书 篇9
申请人:干强,19xx年1月21日出生,男,汉族,住成都体育学院 9-4-2-3,身份证号:电话
申请事项:
请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。
事实和理由:
20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告,本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同,并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼,同时,何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定,裁定一审中干强撤诉,并对何可提出的反诉进行了审理,20xx年8月31日,作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。
20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉,此案正在审理过程中,案号为【(20xx)成民终字第6372号】。
现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实,上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题,无法立案。
为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决,现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号 】案件延期开庭审理,申请延期时间为3个月。
此致
20xx年x月x日
法院延期申请书 篇10
尊敬的领导:
您好!
本人20xx年度年假共有七天,截止20xx年7月21日还剩四天,因工作繁忙现申请20xx年度剩余年假延期至20xx年8月31日前休完。
恳请领导给予批准!
申请人:
x年x月x日
法院延期申请书 篇11
单位(子单位)工程名称 ###
致:深圳市工程建设监理有限公司(项目监理机构)
根据施工合同条款 20.2条 的规定,由于5月11日大暴雨影响的 原因,我方申请工期延期,请予以批准。
附件:
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程,5月份正处于是主体结构施工阶段,5月11日降雨量达到100毫米,属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工,全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏,为了达到施工现场的复工要求,组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求,申请工期延期3天。
请予批准!
项目经理部(项目章) 项目负责人:
日 期: 20xx 年5月31日
法院延期申请书 篇12
申请人:
委托代理人:,*事务所律师。 申请请求:请求依法延期(延期期限三个月)开庭审理原告*公司与被告*公司合同纠纷一案。
事实和理由:申请人与被告*公司合同纠纷一案,已经贵院受理,并定于*年*月**日*时开庭。因被告提出与申请人进行和解,申请人依《民诉法》第145条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
20xx年x月x日
法院延期申请书 篇13
广州市__区人民法院:
贵院(__)穗越法民一初字第___号开庭传票我司已收悉,因我司委托代理人___律师事务所___律师于__年_月_日在深圳市___区___法庭同样有庭要开,并且___法庭的传票签发在先。加之,开庭地点在深圳与广州两地,无法保证参加开庭的时间。特此申请,请求贵院理解与支持,准许延期开庭!
申请人(盖章):
日期:
法院延期申请书 篇14
执行监督小组:
我单位______(单位名称)承担的____年度佛山市科技发展专项资金项目____(项目名称)执行期限已届满,项目已完成合同书中的部分任务指标,因为客观原因需要延长执行时间,现申请项目延期至__年__月完成,请核准。
附:
1、项目基本资料
2、项目延期申请报告
申请单位:(签章)
法定代表:(签章)
申请日期:
法院延期申请书 篇15
工商银行_市支行:
我单位________,于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元,现已经到期,因近期我单位资金周转困难,一时无法偿还贵行贷款,需待到年底应收帐款到帐后,才能向贵行偿还贷款,现特向贵行申请延迟三个月还贷,请贵行予以批准。
此致
申请人:___
20__年九月十日
法院延期申请书 篇16
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成无法施工,而根据我司的总体施工进度计划,如存在的问题能全部解决,我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
1、按合同要求,20xx年6月1日为开工时间,由于建设单位未能及时完善报建相关手续,我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场,故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期,台风及雨水天气较多,导致围堤上无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,同时接监理工程师通知,机械台班断续停工,台风期间暂停施工,延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误,我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工,对本工程的施工进度造成重大的影响,并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款,我司恳请业主根据施工现场的实际情况,将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
法院延期申请书 篇17
申请人:律师事务所律师
联系方法:
申请事项:延期审理。
申请理由:作为故意伤害一案的辩护人,本人在阅卷和调查过程中发现、和酒后寻衅滋事,肆意殴打,并将打成颅底骨折,经法医鉴定,所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定,应当寻衅滋事罪追究、和刑事责任,与本案并案处理。但据本人了解,XX市公安局分局正在侦办此案。本人认为,本案单独对提起公诉,而未对、和提起公诉,这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符,遗漏了应当被追究刑事责任的人,不利查明案件事实和公正审理本案。为此,本人将向XX市XX区人民法院提出申请,要求公诉机关在本案中同时对、和提起公诉。在此情形之下,本人特向贵院提出延期审理申请,请予准许。
此致
20xx年x月x日
法院延期申请书 篇18
工商银行_市支行:
我单位________,于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元,现已经到期,因近期我单位资金周转困难,一时无法偿还贵行贷款,需待到年底应收帐款到帐后,才能向贵行偿还贷款,现特向贵行申请延迟三个月还贷,请贵行予以批准。
此致
申请人:___
二O__年九月十日
法院延期申请书 篇19
尊敬的领导:
本人生育产假即将到期,由于目前暂无人代替照顾孩子,因此,现需要回家休息,调养身体。特向领导申请办理延长假期手续,特此申请,望领导审批。
特此
敬礼!
申请人:
×年××月××日