还借款合同（精选9篇）

还借款合同 篇1

x公司(以下简称甲方)

住所：

法定代表人：

(法定代表人的代理人：)

x公司(以下简称乙方)

住所：

法定代表人：

(法定代表人的代理人：)

鉴于：

xx年xx月xx日，甲方与乙方就(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：)，建设工程总价款为：x万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计x万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款x万元整，尚未支付的建设工程款x万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付x万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计x万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款x万元整，尚未支付的建设工程款x万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款x万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：;受件人：。

乙方联系地址、电话及传真如下：;受件人：。

北京市公证处联系地址：

地址：

邮编： 电话：

承办公证员：

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式份，每份均具有同等法律效力，双方各持份，一份留存于北京市公证处备案。

甲方：x公司(印章)

法定代表人或授权代表：(签字)

乙方：x公司(印章)

法定代表人或授权代表：(签字)

xx年xx月xx日

于北京市

还借款合同 篇2

甲方(债权人)：

地址： 邮编：

电话：

乙方(债务人)：

地址： 邮编：

电话：

为了使 ___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

第一条 还款内容

1还款金额：人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起乙方 至 年 月 日前还清。

3.利率：按照的利率执行，具体为：_____。

第二条 抵押物

乙方将 作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条 甲乙双方的义务

(一)甲方的义务：

1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

(二)乙方的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条 违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第七条 本合同经 ___________见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

甲方：(公章)

代表人：

乙方：(公章)

代表人：

签约日期：

见证单位：(签章)：

还借款合同 篇3

借款人(以下称甲方)：

贷款人(以下称乙方)：

担保人(以下称丙方)：

甲方因 原因，不能如期偿 年第 号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。

甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据 年第 号合同向乙方借用的 (币种)资金贷款其中(大写) 应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述贷款的余额为(大写) 整，现约定延期到 年 月 日清偿。具体还款计划如下：

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际原本息和的基础上，额外增加月息 ‰

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按借款合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项：

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。

甲方：签字 乙方：签字 丙方：签字

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： (或授权代理人) (或授权代理人) (或授权代理人)

年 月 日 年 月 日 年 月 日

签订合同地点： 省(市) 市 县(区)

还借款合同 篇4

甲方：____

乙方：____身份证号：____

甲、乙双方就清理车辆欠款相关事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

一、乙方拥有本矿车辆本矿编号为____，今欠到甲方车款合计人民币：____元整。

二、还款方式：

本月30日前应还款额为人民币：人民币____万元。剩余欠款乙方须按月分期偿还借款，月还款额为人民币____万元每月30日前偿还该笔借款，直至还完为止。如乙方未能按期还款，如发生任意一期逾期现象，该笔欠款余额按月利息百分之三计算，清款时须本息一并结算。

如发生计息后，每月还款扣除本金后在清算利息。

三、违约责任及担保方式

乙方将在本矿代购的现有车辆，作为抵押，按照与其签订的汽车代购合同相关违约责任执行;同时甲方有权从对该车进行资产抵押相关处理。如乙方资不抵债，甲方有权提起上诉，通过法律途径追回欠款。同时乙方须赔甲方双倍于欠款本金的违约金。

四、争议解决方式：

双方未尽事宜可协商解决，解决不成，甲方有权止诉至乌海市海南区人民法院。

五、本合同自_____年_____月_____日生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方：____乙方：____

签订日期：____签订日期：____

还借款合同 篇5

借款方：

贷款方：

经_________银行_________与_________充分协商，根据《借款合同条例》和_________银行的有关规定签订本合同，共同遵守。

第一条自_________年_________月_________日起，由贷款方向借款方提供_________贷款_________元，用于_________，还款期限至_________年_________月_________日止，利率按月息_________‰计算。如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率和计息方法计算。

第二条贷款方应在符合国家信贷政策、计划的前提下，按期、按额向借款方提供贷款。否则，应按违约数额和延期天数付给借款方违约金。违约金数额的计算，与逾期贷款的加息同。

第三条借款方愿遵守贷款方的有关贷款办法规定，并按本合同规定用途使用贷款。否则，贷款方有权停止发放贷款，收回或提前收回已发放的贷款。对违约部分，按规定加收_________%利息。

第四条借款方保证按期偿还贷款本息。如需延期，借款方必须在贷款到期前提出书面申请，经贷款方审查同意，签订延期还款协议。借款方不申请延期或双方签订延期还款协议的，从逾期之日起，贷款方按规定加收_________%的利息，并可随时从借款方存款中直接扣收逾期贷款本息。

第五条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况;了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方对上述情况应完整如实地提供。对借款方违反借款合同的行为，贷款方有权按有关规定给予信贷制裁。贷款方按规定收回或提前收回贷款，可直接从借款方存款中扣收。

第六条在借款方发生财产不足以清偿多个债权人的债务的情况下，借款方愿以其财产优先偿还所欠贷款方的贷款本息。

第七条借贷双方发生纠纷，由双方协商解决;诉讼须向本合同签约地人民法院提起;申请仲裁的，按有关仲裁规定办理。

第八条其他_________。

第九条本合同未尽事宜，按国家有关法规及银行有关贷款规定办理。

第十条本合同从借、贷双方签章之日起生效。本合同一式_________份，借、贷双方各执一份。

借款方：

贷款方：

签订日期：

还借款合同 篇6

甲方：___信用合作联社(简称甲方)

乙方：XX公司(简称乙方)

为支持个体经济发展，经甲、乙双方协商，甲方同意乙方提出的为______g___申请贷款担保的请求，为明确甲、乙双方的权利和 义务，现签定如下贷款担保协议：

双方本着平等、自愿和互利原则，开展贷款担保合作，合作期限________年，在合作期限内，乙方不得与其他金融机构形成新 的合作关系。

二方的权利和义务

1对申请贷款的客户， 由乙方推荐， 经甲方指定管辖内考察符合条件的，自受理贷款申请值日起，在《贷款通则》 规定的时间内将贷款办理。

2、贷款到期后，客户不能按期归还时，甲方有权冻结乙方账户或变卖该客户的生产设备、汽车、家庭财产归还贷款。

3、对客户贷款申请核实情况，确定贷款额度(最高不能超过20万元)、期限(最长不能超过________年)。

乙方的权利和义务

1、乙方必须将账户开立在甲方指定的，所收、支资金通过该账户结算个人还款协议书格式个人还款协议书格式。

2为该客户提供贷款担保，承担风险。

3向甲方提供该客户可变现资产作价折合款项，资金实力和偿还贷款能力。

4、贷款一经发放，汇入该客户账户，与甲方共同对贷款进行监督使用，贷款只限于搞运输经营，不得挪做他用

5、对该客户贷款，除乙方担保外，该客户可变现的资产一并担保。

6、对该客户可变现的资产实行逐项登记、编号、建档，在未还清贷款本息前，担保资产一律不准变卖。

7、负责每季度督促该客户的贷款结息，直至贷款到期归还本息

8、负责贷款逾期后协助甲方对该客户可变现资产的处理。

有下列情形之一者，甲乙双方可协商解除担保协议个人还款协议书格式合同范本。

1、乙方未能按要求在开立账户，挪用资金，随意卖出可变现资产的。

2、甲方无正当理由不能及时向乙方所担保的该客户发放贷款的。

事宜双方协商解决

本协议自签订之日起生效

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(签章) ： 乙方(签章) ：

________年____月____日

还借款合同样本精选

还借款合同 篇7

甲方(出借人)：

身份证号：

联系地址： 乙方(借款人)：

身份证号：

联系地址： 乙方因向甲方借款，现甲乙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。

一、借款金额

乙方向甲方借款金额(大写)人民币 万元整(小写：￥ 元)。

二、借款期限

借款期限天，自月(以甲方实际出借款项之日起算，乙方应另行出具收条)至 年 月 日止。

三、还款方式

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利息，乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将收据交给乙方。 乙方指定的还款账户为： 还款账户名为:

开户银行：

四、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向出借方所在

地人民法院起诉。

五、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式2份，双方各持 份。每份均具有同等法律效力。

六、本合同项下的一切形式的通知、催告均采用书面形式向本合同各方预留的地址发送，如有地址变更，应及时通知对方，书面通知以发送之日起三日届满视为送达。

甲方：

乙方：

手印：

签订约日期： 年 月 日

借 据

收 据

还借款合同 篇8

甲方：

乙方(债务人)：

为了使 按照归还借款,双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

第一条 还款内容

1.还款金额：人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起乙方 至 年 月 日前还清。

3.利率：按照的利率执行，具体为：_____。

第二条 抵押物

乙方将 作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条 甲乙双方的义务

(一)甲方的义务：

1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

(二)乙方的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条 违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第七条 本合同经 ___________见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

甲方： (公章) 代表人：

乙方： (公章) 代表人：

签字地点:

签约日期：

还借款合同 篇9

甲方(贷方)：_____________

乙方(贷方)：_________

甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议：

第一条 借款金额

_______________________ (大写)_________元币整。

第二条 借款用途

__________________________________________________________。

第三条 借款利息及其支付方式

1、 利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。

2、 利息支付方式为_____________________________。

第四条 借款期限

借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___ 日。

第五条 还款方式

1、 乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还。

2、 _________________________________。

第六条 双方权利义务

1、 甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。

2、 甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。

3、 乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。

第七条 保证条款

乙方以____________________为甲方提供抵押担保，如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权。

第八条 违约责任。

1、 甲方未按期提供借款的，按未提供部分的日万分之____承担违约责任。

2、 乙方不按合同规定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的利息。

3、 乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之____承担违约责任。

第九条 争议解决方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地法院提起诉讼。

第十条 其它

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签章)：____________

代表人：____________

______年_____月_____日

乙方(签章)：____________

代表人：____________

______年_____月_____日